【精华】施工合同模板五篇
在不断进步的社会中，合同的法律效力与日俱增，正常情况下，签订合同必须经过规定的方式。那么常见的合同书是什么样的呢？以下是小编精心整理的施工合同5篇，供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友。
施工合同 篇1甲方：(以下简称甲方) 乙方：
甲方依照《中华人民共和国合同法》，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，将挡土墙工程交由乙方承担施工，经协商双方就本建设工程相关事项达成
一致意见，特签定本合同。
一、工程概况
1、工程名称： 郑-少-洛高速公路沿线新密段矿山地质环境治理恢复项目(挡土墙施工)
2、工程地点：郑-少-洛高速公路沿线新密段矿山
3、合同工期：合同工期30日历天,工期以甲方项目经理签发的开工令日期为准。如遇特殊情况(设计变更、工作量变化、不可抗力影响以及非乙方原因造成的停工、窝工等)时，工期顺延。
二、工程质量要求
施工工程质量标准国家验收合格标准。
三、主要工作量及承包方式
1、主要工作量：矿渣开挖92.60m，浆砌石291.23 m，砂浆抹面364.95 ㎡，施工沉伸缝291.23 ㎡。
2、本工程由乙方以包工、包料、包质量、包工期大包的方式进行施工。
四、双方权利和义务
甲方：
1 ……此处隐藏5510个字……p>
4、工程质量和室内空气质量不符合合同约定的，甲方有权要求乙方在合理期限内无偿返工，由此造成的甲方损失和工期延误，由乙方承担赔偿责任。
5、乙方擅自拆改房屋承重结构或共用管线和设施，由此发生的损失或事故，由乙方承担。
6、由于乙方原因致使工期延误，经甲方催告，在合理期限内仍不能完工的，甲方有权终止合同。对甲方造成的损失由乙方承担。
第八条争议解决方式
本合同项下发生的争议，由当事人双方协商解决;也可以向xx市消费者委员会申请调解解决。或者迳按下列第___________种方式解决：
（1）向xx仲裁委员会申请仲裁。
（2）向______________________人民法院提起诉讼。
第九条附则
1、本合同由甲乙双方签字、盖章后生效。
2、本合同一式___________份，甲、乙双方各执___________份。合同附件为本合同的组成部分，具有同等的法律效力。
第十条其它约定
1.____________________________________
2.____________________________________
3.____________________________________
甲方（公章）：_________
法定代表人（签字）：_________
_________年____月____日
乙方（公章）：_________
法定代表人（签字）：_________
_________年____月____日
