【精品】施工合同范文汇总十篇
在当今不断发展的世界，越来越多的人通过合同来调和民事关系，签订合同也是非常有必要的行为。那么大家知道正规的合同书怎么写吗？下面是小编精心整理的施工合同10篇，仅供参考，欢迎大家阅读。
施工合同 篇1甲方： (以下简称甲方)
乙方： (以下简称乙方)
经双方共同协商，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲方将家庭别墅一栋承包给乙方实施，双方达成协议如下：
一、 工程建设内容：
按甲方提供的设计图纸施工。
二、 承包方式：
做工、机费包干。(包含水电安装)
三、 计价方式：
按房屋实际面积计算430元/㎡。
四、 付款方式：
乙方每完成一层主体工程甲方支付进度款20000元，余款工程完工验收后付清。
五、 施工安全：
乙方在施工中应注意安全，做好各种安全设施。若发生安全事故，由乙方负责。进入施工场地必须戴安全帽，发现一次罚款100元。
六、工程完工，甲乙双方组织按现行国家验收标准验收，如有不达标部分，返工所造成的直接损失和间接损失由乙方全部承担。
七、本工程未尽事宜，双方在实施过程中另行协商解决。协商不成，可向仲裁机构或人民法院申诉。
八、本合同一式贰份，双方签字盖章生效，甲乙双方须 ……此处隐藏12887个字……的施工及验收规范为质量评定验收标准；
6、 本工程保修期为二年。
第五条 付款方式
施工期间，甲方只提供生活费，工程完工初验合格后拨付施工费的50％；竣工验收决算完毕付到施工费的95％，余款作为保修费二年，无施工质量问题到期一次无息付清。
第六条 违约责任
1、在合同规定的工期内，乙方不能保质保量按期完工每拖一天甲方罚款多少由造成方全部承担；
2、原因造成合同无法继续履行时，应及时通知对方协商解决，并有责任方赔偿由此造成的一切经济损失；
3、空桶回收，缺少一个罚二桶漆款；浪费一桶罚十桶漆款；偷倒一桶罚一百桶漆款；
第七条 施工安全
乙方在施工中严格执行施工安全措施，发生任何安全事故全部责任由乙方承担；甲方概不负责（具体参见施工要求及施工安全协议）。
第八条 争议地解决
本合同在履行过程中发生争议，由当事人双方协商解决，协商不成，由仲裁委员会仲裁，或人民法院裁决。
第九条 其他约定事项
1、甲方提供腻子、底漆、面漆，乙方负责所有工具；
2、乙方负担在施工中的用电费用；
第十条 本合同自双方签字盖章之日起生效，合同同附件与合同具有同等法律效力。
第十一条 本合同一式三份，甲方二份，乙方一份。
甲方： （盖章） 乙方：（盖章）
代表人： 代表人：
年 月 日 年 月 日
